Copy and Edit

SIMULADOR CERTIFICACIÓN ANTE OSCE (72 PREGUNTAS)

Description

Grado Medio Preparaciòn para la Certificaciòn ante OSCE Quiz on SIMULADOR CERTIFICACIÓN ANTE OSCE (72 PREGUNTAS), created by Michele Alejandro on 24/01/2025.
Michele Alejandro
Quiz by Michele Alejandro, updated 8 months ago More Less
Michele Alejandro
Created by Michele Alejandro 9 months ago
Michele Alejandro
Copied by Michele Alejandro 8 months ago
1595
0
0

Resource summary

Question 1

Question
1. En el plan operativo institucional de la Dirección de educación de un Gobierno regional se establece como objetivo institucional "reducir las dificultades de aprendizaje de los estudiantes de educación básica especial". Al respecto, el área usuaria responsable del cumplimiento de ese objetivo requiere en su cuadro de necesidades, la contratación del diseño y elaboración de material didáctico, y la adquisición de mobiliario escolar. Al respecto, señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) El requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico está vinculado al objetivo estratégico institucional, pero el requerimiento para adquirir mobiliario escolar no está vinculado a dicho objetivo
  • b) Tanto el requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico, como el requerimiento para adquirir mobiliario escolar están vinculados al objetivo estratégico institucional
  • c) El requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico, y el requerimiento para adquirir uniformes escolares no están vinculados al objetivo estratégico institucional
  • d) El requerimiento para adquirir mobiliario escolar está vinculado al objetivo estratégico institucional, pero el requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico no está vinculado a dicho objetivo

Question 2

Question
2. Sobre la base de las actividades incluidas en el____________, las áreas usuarias de na Universidad pública formulan sus requerimientos, como parte del procedimiento para elaborar el___________. Al respecto señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco.
Answer
  • a) Proyecto del plan operativo institucional, plan anual de contrataciones
  • b) Proyecto del plan anual de contrataciones, plan operativo institucional
  • c) Proyecto del plan operativo institucional, cuadro de necesidades
  • d) Proyecto del plan estratégico institucional, plan operativo institucional

Question 3

Question
3. Un Ministerio aprueba un expediente de contratación para la adquisición de mobiliario escolar. Dicho expediente contenía los requisitos de calificación, la certificación de crédito presupuestario, indagación de mercado, los límites superior e inferior del valor referencial, pero no los factores de evaluación, ni la determinación del procedimiento de selección. Al respecto, luego de verificar dicho expediente con el contenido mínimo que señala el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué observaciones deberían formularse?
Answer
  • a) Que el expediente incluía los limites superior e inferior del valor referencial y los requisitos de calificación
  • b) Que el expediente incluía los limites superior e inferior del valor referencial, y no incluía la determinación del procedimiento de selección
  • c) Que el expediente incluía los limites superior e inferior del valor referencial, y no incluía los factores de evaluación
  • d) Que el expediente incluía los limites superior e inferior del valor referencial, y la certificación de crédito presupuestario

Question 4

Question
4. Una universidad pública declara la nulidad de una adjudicación simplificada cuyo valor estimado es de S/ 70 000, porque el comité no cumplió con absolver todas las consultas y observaciones de los participantes. Un postor que no está de acuerdo con la declaratoria de nulidad de dicho procedimiento, interpone un recurso de apelación ante el tribunal de contrataciones del estado ¿Cómo debería resolverse el recurso de apelación? Al respecto señale la afirmación correcta.
Answer
  • a) El recurso de apelación debe ser declarado infundado, porque la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección se llevó acabo correctamente.
  • b) El recurso de apelación debe ser declarado infundado por haberse interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
  • c) El recurso de apelación debe ser declarado fundado, porque no se configuró ninguna causal para declarar la nulidad del procedimiento de selección
  • d) El recurso de apelación debe ser declarado improcedente por haberse interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Question 5

Question
5. En un contrato de servicio de vigilancia convocado por un ministerio se establece que los operarios ganaran la remuneración mínima vital. A los tres (03) meses de la ejecución del contrato, El gobierno aumenta la remuneración mínima vital en un 3%. Ante esta situación, el Ministerio rechaza la solicitud del contratista de modificar el contrato para incorporar dicho aumento al contrato. Al respecto señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) La entidad vulnera el principio de equidad y el principio de integridad al rechazar la solicitud del contratista
  • b) La entidad vulnera el principio de equidad al rechazar la solicitud del contratista
  • c) La entidad vulnera el principio de equidad, el principio de competencia y el principio de integridad al rechazar la solicitud del contratista
  • d) La entidad vulnera el principio de equidad y el principio de competencia al rechazar la solicitud del contratista

Question 6

Question
6. En relación a las opiniones y pronunciamientos emitidos por el OSCE, y las resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) Los pronunciamientos emitidos por el OSCE son de carácter vinculante para todos los procedimientos de selección; y las opiniones y resoluciones del Tribunal solo son vinculantes para el respectivo procedimiento de selección
  • b) Las resoluciones del Tribunal y las opiniones emitidas por el OSCE son de carácter vinculante para todos los procedimientos de selección; y los pronunciamientos solo son vinculantes para el respectivo procedimiento de selección
  • c) Las opiniones emitidas por el OSCE son de carácter vinculante para todos los procedimientos de selección; y los pronunciamientos y resoluciones del Tribunal solo son vinculantes para el respectivo procedimiento de selección
  • d) Los pronunciamientos y las opiniones emitidas por el OSCE son de carácter vinculante para todos los procedimientos de selección; y las resoluciones emitidas por el Tribunal solo son vinculantes para el respectivo procedimiento de selección

Question 7

Question
7. _______________se regula por la _______________ ; y_______________se regula por la_______________.Señale la alternativa para completar los espacios en blanco.
Answer
  • a) El Registro de Información en el SEACE, Directiva N° 008-2020-OSCE/CD; el Acuerdo Marco, Directiva N° 007-2017-OSCE/CD
  • b) El Registro de Información en el SEACE, Directiva N° 007-2018-OSCE/CD; el Acuerdo Marco, Directiva N° 007-2017-OSCE/CD
  • c) El Registro de Información en el SEACE, Directiva N° 003-2020-OSCE/CD; el Acuerdo Marco, Directiva N° 007-2017-OSCE/CD
  • d) La Subasta Inversa electrónica, Directiva N° 005-2016-OSCE/CD; el Registro de Información en el SEACE, Directiva N° 008-2017-OSCE

Question 8

Question
8. El jefe del OEC, al momento de verificar el requerimiento remitido por un área usuaria, se percata que dicho requerimiento incluyó las EETT, la fórmula de reajuste y los requisitos de calificación, pero no incluyó los factores de evaluación ni el plazo de entrega, por lo que lo devolvió al área usuaria para su reformulación. Al respecto señale la afirmación correcta:
Answer
  • a) El jefe de logística actuó correctamente porque es obligatorio que el área usuaria incluya los factores de evaluación y el plazo de entrega.
  • b) El jefe de logística no actuó correctamente porque el área usuaria es el responsable de definir el requerimiento y considerar lo que sea necesario.
  • c) El jefe de logística actuó correctamente porque es obligatorio que el área usuaria incluya los factores de evaluación, pero no debe incluir el plazo de entrega.
  • d) El jefe de logística actuó correctamente porque es obligatorio que el área usuaria incluya el plazo de entrega, pero no debe incluir los factores de evaluación.

Question 9

Question
9. Con respecto órgano encargado del procedimiento de selección indique la relación correcta: 1) Comité de selección, 2) OEC; a) concurso público, b) adjudicación simplificada para la elaboración de un expediente técnico de obra, c) contratación directa, d) comparación de precios.
Answer
  • a) 1a, 2b, 1c, 2d.
  • b) 1a, 1b, 1c, 2d.
  • c) 1a, 2b, 2c, 2d.
  • d) 1a, 1b, 2c, 2d..

Question 10

Question
10. Durante la etapa de admisión de un concurso público para la contratación del servicio de limpieza, el comité de selección verifica que el postor no acreditó que contaba con inscripción vigente en el Registro de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral y el monto de facturación presentado para acreditar su experiencia era inferior al monto mínimo establecido en las bases, por lo que declaró su oferta como no admitida. Al respecto señale la afirmación correcta.
Answer
  • a) El Comité actuó correctamente porque el postor debió acreditar tanto su inscripción vigente en el Registro de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral, así como su experiencia, según lo establecido en las bases.
  • b) El Comité no actuó correctamente porque debió admitir la propuesta a pesar que el postor no acreditó su inscripción vigente en el Registro de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral, así como su experiencia, según lo establecido en las bases.
  • c) El Comité actuó correctamente porque el postor debió acreditar su experiencia, aunque no era necesario que acredite su inscripción vigente en el Registro de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral.
  • d) El Comité no actuó correctamente porque debió otorgarle un plazo para que el postor subsane tanto su inscripción vigente en el Registro de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral, así como su experiencia.

Question 11

Question
11. Son cláusulas obligatorias de los contratos las siguientes. Al respecto, señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) Cláusulas referidas a solución de controversias, garantías, anticorrupción, resolución por incumplimiento y nulidad de contrato.
  • b) Cláusulas referidas a solución de controversias, garantías, anticorrupción, resolución por incumplimiento, pero no de nulidad de contrato.
  • c) Cláusulas referidas a solución de controversias, garantías, anticorrupción, , pero no de resolución por incumplimiento ni nulidad de contrato.
  • d) Cláusulas referidas a solución de controversias, anticorrupción, resolución por incumplimiento y nulidad de contrato, pero no de garantías.

Question 12

Question
12. El tesorero de la entidad luego de la emisión de la conformidad exige para el pago el 10 % de dinero en efectivo del monto del contrato suscrito. Al advertir dicha circunstancia, el contratista resuelve el contrato y solicita el arbitraje. Sin embargo, en la ejecución del arbitraje se determina que el contratista presentó documentos falsos.
Answer
  • a) El funcionario ha incumplido el principio de idoneidad dispuesto en el código de ética de la función pública, mientras que el contratista ha vulnerado el principio de integridad de la ley de contrataciones.
  • b) El funcionario ha incumplido el principio de probidad dispuesto en el código de ética de la función pública, mientras que el contratista ha vulnerado el principio de integridad de la Ley de Contrataciones.
  • c) El funcionario no ha incumplido con el principio de idoneidad dispuesto en el código de ética de la función pública y el contratista no ha vulnerado el principio de integridad de la Ley de contrataciones.
  • d) El funcionario no ha incumplido con el principio de probidad dispuesto en el código de ética de la función pública y el contratista si ha vulnerado el principio de integridad de la Ley de contrataciones.

Question 13

Question
13. Con respecto a la postergación de las etapas de los procedimientos de selección, en la consola de selección del SEACE el registro de dicha postergación se _____ registrar ______. Señale la alternativa correcta para llenar los espacios en blanco.
Answer
  • a) Puede, hasta el mismo día señalado en el cronograma del procedimiento.
  • b) Puede, hasta el día anterior señalado en el cronograma del procedimiento.
  • c) Debe, el mismo día señalado en el cronograma del procedimiento.
  • d) Debe, el día anterior señalado en el cronograma del procedimiento.

Question 14

Question
14. Mediante un correo electrónico, la entidad notifica el otorgamiento de la buena pro de una licitación pública a todos los postores el día 15 de setiembre, y el 18 de Setiembre lo publica en el SEACE, al respecto el plazo para interponer el recurso de apelación es de:
Answer
  • a) 8 días hábiles siguientes desde la notificación en el SEACE.
  • b) 8 días hábiles siguientes desde la notificación por correo electrónico.
  • c) No corresponde interponer recurso de apelación pues hay un vicio en el procedimiento y debe declararse nulo.
  • d) 5 días hábiles siguientes desde la notificación en el SEACE

Question 15

Question
15. En una licitación pública según relación de ítems, un ítem se declara desierto y otro es declarado nulo y se retrotrae a la etapa de convocatoria. Al respecto señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) El ítem declarado desierto se convocará como una adjudicación simplificada, y el nulo dependerá del monto del valor estimado, debiéndose modificar el PAC en ambos casos.
  • b) El ítem declarado desierto y el nulo se convocarán dependiendo del valor estimado de cada uno de ellos, debiéndose modificar el PAC en ambos casos.
  • c) El ítem declarado desierto se convocará como una adjudicación simplificada, y el nulo dependerá del monto del valor estimado, no siendo necesaria la modificación del PAC.
  • d) El ítem declarado desierto y el nulo se convocarán mediante una adjudicación simplificada, no siendo necesaria la modificación del PAC.

Question 16

Question
16. Un expediente de contratación para la adquisición de un equipo incluye Ficha Técnica de bienes de uso común y Ficha de Homologación. Al respecto señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) Devolver el requerimiento al área usuaria para su reformulación.
  • b) Declarar nula la aprobación de expediente de contratación.
  • c) En tanto que la Ficha de Homologación prevalece corresponderá realizar una Adjudicación Simplificada.
  • d) Al tener Ficha Técnica de Bienes de Uso Común, debe realizarse una Subasta Inversa Electrónica.

Question 17

Question
17. Para la adquisición de un microscopio electrónico, el área usuaria no ha establecido requisitos de calificación relacionados con capacidad técnica y profesional. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:
Answer
  • a) El requisito de calificación de capacidad técnica y profesional es facultativo, el no cumplimiento amerita únicamente la no asignación del puntaje señalado en las Bases
  • b) El comité de selección no puede determinar ningún requisito de calificación, porque éstos son fijados por el área usuaria en el requerimiento.
  • c) El comité de selección en las Bases debe solicitar la carta de compromiso del personal clave con firma legalizada para garantizar la debida ejecución de la contratación, por tratarse de un equipo sofisticado.
  • d) El comité de selección debe completar el requisito de calificación señalado bajo el enfoque de gestión por resultados, independientemente si está o no en el expediente de contratación, bajo responsabilidad.

Question 18

Question
18. Con respecto al Comité de selección, en la consola de actos preparatorios del SEACE se debe consignar lo siguiente. Señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) Se podrá registrar los datos de la designación, datos del aprobador y la lista de integrantes.
  • b) Se deberá registrar los datos de la designación y la lista de integrantes y se podrá registrar los datos del aprobador.
  • c) Se debera registrar los datos de la designación, datos del aprobador y la lista de integrantes.
  • d) Se podrá registrar los datos de la designación, datos del aprobador y ´se deberá registrar la lista de integrantes.

Question 19

Question
19. Un Comité de Selección, al momento de verificar los documentos para la admisión de la oferta, detecto que la promesa formal de consorcio no incluyó el porcentaje de participación de sus integrantes, por lo que el Comité de Selección no admitió la oferta. Al respecto indique la afirmación correcta:
Answer
  • a) El CS actuó correctamente porque no debía admitir la oferta.
  • b) El CS no actuó correctamente porque debió otorgar al consorcio un plazo para subsanar.
  • c) El CS no actuó correctamente porque debió admitir la DDJJ previa subsanación.
  • d) El CS no actuó correctamente porque debió admitir la Promesa de consorcio.

Question 20

Question
20. Un contratista presenta una carta fianza solicitando el adelanto previsto para la adquisición de equipos de oficina, luego de entregar el adelanto, la entidad acredita que la garantía presentada es falsa, en este caso ¿Se configura un delito y una causal de penalidades? Al respecto, señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) Se configuró un delito por presentación de documentación falsa y configura un supuesto de aplicación de penalidades.
  • b) No se configuró un delito por presentación de documentación falsa ni configura un supuesto de aplicación de penalidades.
  • c) Se configuró un delito por presentación de documentación falsa, pero no configura un supuesto de aplicación de penalidades.
  • d) No se configuró un delito por presentación de documentación falsa, pero si configura un supuesto de aplicación de penalidades.

Question 21

Question
21. Luego de suscrito un contrato para la adquisición de equipos médicos, se verifica que en el contrato no se incluyó la cláusula anticorrupción, el contrato fue suscrito por el primo hermano del titular de la entidad, además de que el contratista presentó un documento falso para acreditar su experiencia. Con respecto a las causales para declarar la nulidad del contrato, señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) El contrato podrá ser declarado nulo por no incluir la cláusula anticorrupción, por transgredir el principio de veracidad y por contratar con un impedido.
  • b) El contrato deberá ser declarado nulo por no incluir la cláusula anticorrupción y por transgredir el principio de veracidad.
  • c) El contrato deberá ser declarado nulo por no incluir la cláusula anticorrupción y por contratar con un impedido.
  • d) El contrato podrá ser declarado nulo por transgredir el principio de veracidad y por contratar con un impedido.

Question 22

Question
22. Un gobierno regional convoca un concurso público para contratar el servicio de internet, un participante observa las bases porque sólo se permite que participen proveedores domiciliados en dicha región, puesto que considera que vulnera los principios de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el principio de igualdad de trato. Señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) La observación debe ser acogida parcialmente, en la medida que en el caso planteado se estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia y el principio de competencia, pero no el de igualdad de trato.
  • b) La observación no debe ser acogida, en la medida que en el caso planteado no se estaría vulnerando ningún principio.
  • c) La observación debe ser acogida parcialmente, en la medida que en el caso planteado se estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia, pero no el principio de competencia ni el principio de igualdad de trato
  • d) La observación debe ser acogida, en la medida que en el caso planteado se estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el de igualdad de trato.

Question 23

Question
23. En una Adjudicación simplificada de bienes, previo a la_______________ el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas o Términos de Referencia especificados en las bases. De no cumplir con lo……………………………………………………………………
Answer
  • a) Calificación de las ofertas, la oferta se descalifica.
  • b) Evaluación de las ofertas, la oferta se descalifica.
  • c) Calificación de las ofertas, la oferta se considera no admitida.
  • d) Evaluación de las ofertas, la oferta se considera no admitida.

Question 24

Question
24. Establezca la relación correcta entre el número y la letra; en relación a las consultas y observaciones de una adjudicación simplificada para la elaboración de un expediente técnico para la construcción de un puente: 1. Consulta, 2. Observación, a. los numerales 2 y 4 de los TDR vulneran el principio de equidad, b. para efectos de acreditar la experiencia del postor se puede considerar como similar el servicio de supervisión da la construcción de una carretera, c. se consideró como factor de evaluación las mejoras a los términos de referencia, d. para acreditar la experiencia del postor se solicita un monto equivalente a 4 veces el valor estimado.
Answer
  • a) 1b, 2a, 2c, 2d
  • b) 1a, 1b, 2c, 2d
  • c) 1b, 1d, 2a, 2c
  • d) 2a, 2b, 2c, 2d

Question 25

Question
25. Una entidad convoca una subasta inversa para adquirir combustible por un valor estimado de S/ 380,000 soles y una selección de consultores individuales con un valor estimado de S/ 38,000 soles ¿Cuál sería el plazo máximo que tendrían los postores parea interponer un recurso de apelación contra el otorgamiento de la Buena pro en ambos procedimientos de selección?
Answer
  • a) En el caso de la subasta inversa 8 días hábiles y en el caso de los consultores individuales 5 días hábiles
  • b) En el caso de la subasta inversa 5 días hábiles y en el caso de los consultores individuales 8 días hábiles
  • c) En el caso de la subasta inversa 5 días hábiles y en el caso de los consultores individuales 5 días hábiles
  • d) En el caso de la subasta inversa 8 días hábiles y en el caso de los consultores individuales 8 días hábiles.

Question 26

Question
26. Una municipalidad otorga la buena pro de una adjudicación simplificada para adquirir aceite agrícola por el monto de S/ 120,000 soles, para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe presentar toda la documentación exigida en las bases en un plazo máximo de _____, siguientes _____, y luego suscribir el contrato en un plazo máximo de ______ de la presentación de la totalidad de los documentos exigidos en las bases. Señale la alternativa correcta para llenar los espacios.
Answer
  • a) 8 días hábiles, al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, 3 días hábiles.
  • b) 8 días hábiles, del consentimiento de la buena pro, 2 días hábiles.
  • c) 8 días hábiles, del consentimiento de la buena pro, 3 días hábiles.
  • d) 8 días hábiles, al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, 2 días hábiles.

Question 27

Question
27. Una Entidad dedicada a la generación de electricidad, realiza durante la primera semana del mes de mayo de cada año la limpieza del cauce de un rio. Para tal efecto suscribe un contrato para el alquiler de maquinaria pesada para efectuar dicha limpieza, sin embargo, por razones climatológicas, este año no se puede realizar la limpieza, ante esta situación, la entidad y el contratista suscriben una adenda al contrato para que el servicio de alquiler de la maquinaria se realice cuando se efectúe la limpieza el próximo año, sin variar las condiciones contractuales. Señale la alternativa correcta respecto a la pertinencia de la modificación del contrato.
Answer
  • a) La Entidad actuó correctamente al suscribir la adenda con el contratista, porque la modificación del contrato derivó de un hecho sobreviniente a su perfeccionamiento, a pesar de que sea imputable al contratista.
  • b) La Entidad no actuó correctamente al suscribir la adenda con el contratista, porque la modificación del contrato derivó de un hecho sobreviniente a su perfeccionamiento, que es imputable a la Entidad.
  • c) La Entidad actuó correctamente al suscribir la adenda con el contratista, porque la modificación del contrato derivó de un hecho sobreviniente a su perfeccionamiento, que no es imputable a ninguna de las partes.
  • d) La Entidad no actuó correctamente al suscribir la adenda con el contratista, porque una vez suscrito un contrato sólo se puede modificar en caso de adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo.

Question 28

Question
28. En un contrato para el servicio de remodelación de oficinas por S/ 300,000, el contratista tiene una penalidad acumulada de S/ 45,000, de los cuales S/ 28,500 son por mora y S/ 16,500 son por otras penalidades, debido a ello la entidad le resuelve el contrato por haber acumulado el monto máximo de penalidad, al respecto señale lo correcto:
Answer
  • a) La Entidad actuó correctamente al resolver el contrato porque el contrato puede ser resuelto si la penalidad acumulada por el contratista supera el 10% del monto del contrato vigente.
  • b) La Entidad no actuó correctamente al resolver el contrato porque el monto de la penalidad acumulada por el contratista, en este caso, no constituye una causal para resolver el contrato.
  • c) La Entidad actuó correctamente al resolver el contrato porque el contrato debe ser resuelto si la penalidad acumulada por el contratista supera el 10% del monto del contrato vigente.
  • d) La Entidad actuó correctamente al resolver el contrato porque el contrato debe ser resuelto si la penalidad acumulada por el contratista supera el 10% del monto del contrato vigente.

Question 29

Question
29. El gerente de logística de una entidad puede proponer _____ derivado de un concurso público para la contratación del servicio de calibración de balanzas, debido a que _____, señale la alternativa correcta para completar los espacios.
Answer
  • a) La resolución del contrato, el contratista incumplió la cláusula anticorrupción.
  • b) La nulidad del contrato, el contratista incumplió la cláusula anticorrupción.
  • c) La Resolución del contrato, no se incluyó la cláusula anticorrupción en el contrato
  • d) La nulidad del contrato, el contratista alcanzó la máxima penalidad por mora.

Question 30

Question
30. Una universidad convoca un concurso público para el servicio de impresión de manuales a color, antes del perfeccionamiento del contrato, se publica un Decreto de Urgencia que prohíbe que las entidades contraten el servicio de impresiones a color, ante esta situación la Entidad ____, negarse a suscribir el contrato, porque ____, señale la alternativa correcta para completar los espacios.
Answer
  • a) Puede, una norma legal prohíbe expresamente que se realice la contratación.
  • b) No puede, porque la norma legal que prohíbe la contratación no es una Ley ni un Decreto Legislativo.
  • c) debe, una norma legal prohíbe expresamente que se realice la contratación.
  • d) No puede, porque se convocó al procedimiento de selección antes que se publique el decreto de Urgencia.

Question 31

Question
31. En relación a la designación de un comité de selección para una adjudicación simplificada de consultoría en general y una selección de consultores individuales, señale la alternativa correcta:
Answer
  • a) Se puede designar un comité de selección tanto para la adjudicación simplificada como para la selección de consultores individuales.
  • b) Se debe designar un comité de selección tanto para la adjudicación simplificada como para la selección de consultores individuales.
  • c) Se puede designar un comité de selección para la adjudicación simplificada y se debe designar un comité de selección para la selección de consultores individuales.
  • d) Se debe designar un comité de selección para la adjudicación simplificada y se puede designar un comité de selección para la selección de consultores individuales.

Question 32

Question
32. Un Gobierno Regional requiere contratar el servicio de elaboración de un expediente técnico de obra, por lo que el área usuaria remite al OEC el requerimiento correspondiente, el jefe del OEC deriva dicho requerimiento a un servidor para la elaboración de la indagación de mercado, luego de determinar el valor referencial, el servidor del OEC remite la indagación, sin contar con la autorización de su jefe, al área de tesorería solicitando la certificación de crédito presupuestario. Al respecto señale la afirmación correcta:
Answer
  • a) Fue remitido correctamente al solicitar al área de tesorería para solicitar la certificación de crédito presupuestario aún sin contar con la autorización de su jefe.
  • b) No fue remitido correctamente sin contar con la autorización de su jefe y al solicitar al área de tesorería la certificación de crédito presupuestario.
  • c) Fue remitido correctamente al área de tesorería para solicitar la certificación de crédito presupuestario aún sin contar con la autorización de su jefe.
  • d) No fue remitido correctamente sin contar con la autorización de su jefe, pero actuó correctamente al solicitar al área usuaria la certificación de crédito presupuestario.

Question 33

Question
33. Una Entidad requiere convocar una adjudicación simplificada para adquirir balanzas, para tal efecto, el área usuaria remite las especificaciones técnicas correspondientes, El jefe de la oficina de logística advierte que en dichas especificaciones no se menciona el cumplimiento obligatorio de una norma metrológica y de una norma técnica peruana, por lo cual solicita al área usuaria reformular su requerimiento para incluir el cumplimiento obligatorio de ambas normas. Señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) El jefe de la oficina de logística actuó correctamente al solicitar al área usuaria incluir en su requerimiento, el cumplimiento obligatorio de ambas normas.
  • b) El jefe de la oficina de logística actuó correctamente al solicitar al área usuaria incluir en su requerimiento, el cumplimiento obligatorio de la norma metrológica, pero no actuó correctamente al solicitar la inclusión de la norma técnica peruana.
  • c) El jefe de la oficina de logística actuó correctamente al solicitar al área usuaria incluir en su requerimiento, el cumplimiento obligatorio de la norma técnica peruana, pero no actuó correctamente al solicitar la inclusión de la norma metrológica.
  • d) El jefe de la oficina de logística no actuó correctamente al solicitar al área usuaria incluir en su requerimiento, el cumplimiento obligatorio de ambas normas, porque el requerimiento es de exclusiva responsabilidad del área usuaria.

Question 34

Question
34. Una Entidad contrata la adquisición de ropa hospitalaria, con un plazo de entrega de 45 días, posteriormente, el contratista entrega toda la ropa con un retraso de 7 días. El área usuaria revisa y formula observaciones a la ropa entregada, otorgándole un plazo de 6 días para que subsane dichas observaciones, luego del cual, el contratista cumple con subsanar las observaciones formuladas dentro del plazo otorgado, Señale la alternativa correcta en relación a la aplicación de penalidades.
Answer
  • a) La Entidad debe aplicar penalidades, tanto por el retraso de 7 días en la entrega de la ropa hospitalaria, por el plazo transcurrido para que el proveedor subsane las observaciones.
  • b) La Entidad puede aplicar penalidades por el retraso de 7 días en la entrega de la ropa hospitalaria.
  • c) La Entidad no debe aplicar penalidades al proveedor, porque cumplió con subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado.
  • d) La Entidad debe aplicar penalidades por el retraso de 7 días en la entrega de la ropa hospitalaria.

Question 35

Question
35. Una Entidad luego de declarar la nulidad de un contrato, debido a que no se incluyó la cláusula anticorrupción, procedió a contratar a un postor que participó en el procedimiento de selección, porque existía la necesidad urgente de culminar la ejecución de las prestaciones pendientes. Señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) La Entidad actuó correctamente porque se puede recurrir a contratar con alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección, cuando se declare nulo un contrato.
  • b) La Entidad no actuó correctamente porque se puede recurrir a contratar con alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección, sólo cuando se resuelve un contrato y no cuando se lo declare nulo.
  • c) La Entidad actuó correctamente porque tenía que tomar acciones inmediatas, para lo cual puede se puede recurrir a contratar con alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección.
  • d) La Entidad no actuó correctamente porque se puede recurrir a contratar con alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección, cuando se declare nulo un contrato porque el proveedor estaba impedido de contratar con el Estado o cuando se haya transgredido el principio de presunción de veracidad.

Question 36

Question
36. Una Entidad convoca una adjudicación simplificada para adquirir Uniformes con un valor estimado de S/ 320,000 soles, El postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación presentó una oferta de S/ 322,000 soles. Al respecto señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) El Comité le otorgará la Buena pro si cuenta con mayor certificación de crédito presupuestario y aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor acepte reducir el monto de su oferta.
  • b) El Comité le otorgará la Buena pro si cuenta con mayor certificación de crédito presupuestario y aprobación del Titular de la Entidad, esta aprobación es indelegable.
  • c) El Comité le otorgará la Buena pro si cuenta con mayor certificación de crédito presupuestario y aprobación del Titular de la Entidad, esta aprobación es delegable.
  • d) El Comité rechazará su oferta y procederá a calificar la oferta del postor que se encuentra en el siguiente orden de prelación.

Question 37

Question
37. El área usuaria al momento de efectuar un requerimiento de bienes se percata que su necesidad se encuentra definida en una ficha de homologación, por lo que adecúa su requerimiento a dicha ficha, posteriormente el OEC efectúa una indagación de mercado determinando un valor estimado de S/ 425,000 soles, al respecto, señale la alternativa correcta:
Answer
  • a) En caso los bienes solicitados se encuentren incluidos en el listado de Bienes y servicios comunes, la entidad decidirá si efectúa la contratación mediante una Licitación pública o una subasta inversa electrónica.
  • b) Se deberá convocar un procedimiento de selección de adjudicación simplificada de bienes.
  • c) No es necesario que el área usuaria adecue su requerimiento a la ficha de homologación, si dicha contratación se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Ley de contrataciones.
  • d) El OEC de las contrataciones es el responsable de decidir, según la naturaleza del requerimiento si corresponde adecuar el requerimiento a las fichas de homologación, no el área usuaria.

Question 38

Question
38. Un Entidad efectúa una contratación directa por causal de proveedor único, otorgando la buena pro por un monto de S/ 480,000 soles, luego del otorgamiento de la buena pro, un proveedor presenta un recurso de apelación ante el tribunal de contrataciones indicando que la causal empleada no es correcta porque ellos suministran también los bienes adquiridos por la Entidad, al respecto señale la alternativa correcta:
Answer
  • a) El Tribunal debe declarar improcedente el recurso, porque siendo una Contratación directa se debe interponer ante la Entidad.
  • b) El Tribunal debe declarar fundado el recurso, porque, existiendo más de un proveedor en el ámbito nacional, no corresponde efectuar dicha contratación directa.
  • c) El Tribunal debe declarar infundado el recurso, porque, la decisión de efectuar una contratación directa es responsabilidad exclusiva de la Entidad.
  • d) El Tribunal debe declarar improcedente el recurso, porque la Contratación directa no es impugnable.

Question 39

Question
39. Una entidad decide encargar a otra entidad pública, mediante un convenio, la realización de las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección, para la contratación de bienes, dicha autorización fue efectuada por el Gobernador Regional. Señale la alternativa correcta
Answer
  • a) La Entidad actuó correctamente, porque la autorización de encargo a otra entidad es responsabilidad del Gobernador Regional.
  • b) La Entidad no actuó correctamente, porque la autorización de encargo a otra entidad es responsabilidad del Consejo Regional y esta facultad es indelegable.
  • c) La Entidad actuó correctamente, porque la autorización de encargo a otra entidad es responsabilidad del Consejo Regional y esta facultad es delegable.
  • d) La Entidad no actuó correctamente, porque la autorización de encargo a otra entidad sólo puede efectuarse para la contratación de servicios de consultoría y obras.

Question 40

Question
40. Una Entidad convocó a una subasta inversa electrónica para la adquisición de bienes con un valor estimado de S/ 450,000 soles, otorgada la buena pro de un postor presenta un recurso de apelación ante el titular de la Entidad, al 8 día de haberse publicado en el SEACE dicho otorgamiento, solicitando se deje sin efecto su descalificación. Al respecto, señale la alternativa correcta respecto a las causales para declarar improcedente el recurso de apelación.
Answer
  • a) El recurso debe declararse improcedente por haberse interpuesto ante el titular y presentarlo fuera de plazo.
  • b) El recurso debe declararse improcedente por haberse interpuesto ante el titular.
  • c) El recurso debe declararse improcedente por haberse interpuesto ante el titular, por presentarlo fuera de plazo y por impugnar un acto no impugnable.
  • d) El recurso debe declararse improcedente por haberse interpuesto ante el titular y por impugnar un acto no impugnable.

Question 41

Question
41. Para el desarrollo de un procedimiento de selección, una Entidad pública contrata a un experto independiente para que forme parte de un comité de selección, posteriormente se acredita que durante el procedimiento de selección dicho comité no guardó reserva respecto a la información contenida en la documentación presentada, por lo que transgredieron el principio de Discreción contemplado en el Código de ética de la Función Pública, por lo que las sanciones a imponer podrán ser:
Answer
  • a) Para el experto independiente, amonestación, despido y/o resolución contractual, para los demás integrantes, amonestación y/o resolución contractual.
  • b) Para el experto independiente, amonestación y/o resolución contractual, para los demás integrantes, amonestación, multa y/o destitución.
  • c) Para el experto independiente, resolución contractual, para los demás integrantes, amonestación, suspensión y/o destitución.
  • d) Para el experto independiente, destitución y/o resolución contractual, para los demás integrantes,amonestación, destitución y/o resolución contractual.

Question 42

Question
42. En una licitación pública para la adquisición de maquinaria pesada, el Titular de la entidad declaró la nulidad del procedimiento porque el comité de selección incluye en las bases como factores de evaluación, la experiencia del postor en la especialidad y la Capacitación del personal de la Entidad. Al respecto, señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) El Titular actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento porque el comité no debió considerar como factor de evaluación la experiencia del postor en la especialidad ni la Capacitación del personal de la Entidad.
  • b) El Titular no actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento porque el comité puede considerar como factor de evaluación la experiencia del postor en la especialidad y la Capacitación del personal de la Entidad.
  • c) El Titular actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento porque el comité puede considerar como factor de evaluación la experiencia del postor en la especialidad, pero no la Capacitación del personal de la Entidad.
  • d) El Titular actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento porque el comité puede considerar como factor de evaluación la capacitación del personal de la Entidad, pero no la experiencia del postor en la especialidad.

Question 43

Question
43. Un funcionario de un Gobierno regional tardó cuarenta (40) días para realizar el pago al contratista, desde que se otorgó la conformidad de la entrega de los sistemas de video vigilancia, por lo que la entidad tuvo que pagar los intereses legales correspondientes. Señale la responsabilidad que asumiría el funcionario que demoró en realizar el pago al contratista.
Answer
  • a) La entidad debe correr traslado al Ministerio Público para que se inicie la acción legal correspondiente.
  • b) La entidad debe cobrarle al funcionario el monto de los intereses legales pagados al contratista.
  • c) El funcionario no asume ninguna responsabilidad civil, penal ni administrativa porque no está previsto en la Ley de Contrataciones del Estado.
  • d) El reconocimiento de intereses sólo es aplicable cuando existe demora injustificada en el pago de valorizaciones de obra.

Question 44

Question
44. Las controversias en un contrato de ejecución de obra pública con un monto superior a …………………… se pueden desarrollar por …………………………….; mientras que para los casos de ……………………. se debe emplear …………………….
Answer
  • a) 20 Millones – Arb/Conc – Bienes y Servicios - Arb/Conc/JRD.
  • b) 5 Millones – Arb/Conc/JRD – Bienes y Servicios - Arb/Conc.
  • c) 5 Millones – Arb/JRD– Bienes y Servicios - Arb/Conc/JRD.
  • d) 20 Millones – Arb/Conc – Bienes y Servicios - Arb/Conc/JRD.

Question 45

Question
45. El director de logística identifica de la revisión del proyecto PAC que no se consideró en el proyecto la inclusión de la contratación de consultorías múltiples por S/ 31,000 y la compra de bienes por contratación corporativa por S/ 31,500 retornando el proyecto al OEC. Al respecto:
Answer
  • a) El funcionario actuó correctamente pues deben incluirse todas las compras en el PAC.
  • b) El funcionario no actuó correctamente pues sólo deben incluirse las compras mayores a 8 UIT.
  • c) El funcionario actuó correctamente pues debe incluirse las compras corporativas pero no la contratación de servicios.
  • d) El funcionario no actuó correctamente porque el PAC puede ser modificado con posterioridad a su aprobación para incluir o excluir procesos.

Question 46

Question
46. En un procedimiento de Selección un participante en la formulación de consultas y observaciones solicita lo siguiente: 1. Precisar las direcciones de los locales donde se entregarán los equipos 2. Retirar las condiciones de las especificaciones técnicas puesto que vulnera la NTP 002-2341. 3. Señalar al responsable de coordinar la recepción e instalación de los equipos.
Answer
  • a) 1 Corresponde a una observación, 2. Y 3. Corresponden a consultas.
  • b) 2 Corresponde a una observación, 1 y 3 corresponden a consultas.
  • c) 1 Corresponde a una consulta, 2 y 3 corresponden a observaciones.
  • d) 2 Corresponde a una consulta, 1 y 3 corresponden a observaciones

Question 47

Question
47. Un Gobierno regional cancela una subasta inversa electrónica cuyo valor estimado es de S/ 100,000 soles, por caso fortuito o fuerza mayor. Un postor que no está de acuerdo con la cancelación de dicho procedimiento, interpone un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Cómo debería resolverse el recurso de apelación?
Answer
  • a) El recurso de apelación debe ser declarado fundado, porque no se configuró ninguna causal para cancelar el procedimiento de selección.
  • b) El recurso de apelación debe ser declarado infundado, porque la cancelación del procedimiento de selección se llevó acabo correctamente.
  • c) El recurso de apelación debe ser declarado improcedente por haberse interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones del Estado porque el monto del valor estimado no supera las 50 UIT.
  • d) El recurso de apelación debe ser declarado infundado por haberse interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones del Estado porque el monto del valor estimado no supera las 50 UIT.

Question 48

Question
48. Una municipalidad otorga la buena pro de una adjudicación simplificada para contratar el servicio de toma de inventarios por el monto de S/ 315,000 soles, el postor ganador debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato, en un plazo máximo de _____, siguientes _____, luego la entidad, en caso de sea necesario que subsane algún requisito, le otorgará un plazo adicional de hasta ____, para que los subsane, y luego perfeccionar el contrato como máximo dentro ____. Señale la alternativa correcta para llenar los espacios.
Answer
  • a) 8 días hábiles, al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, 2 días hábiles, del día siguiente hábil.
  • b) 8 días hábiles, al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, 2 días hábiles, de 2 días hábiles siguientes.
  • c) 8 días hábiles, al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, 5 días hábiles, del día siguiente hábil
  • d) 8 días hábiles, al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, 4 días hábiles, de 2 días hábiles siguientes.

Question 49

Question
49. En una adjudicación simplificada para la adquisición de un sistema de refrigeración, bajo la modalidad llave en mano, el Titular de la entidad declaró la nulidad del procedimiento porque el comité de selección incluyó en las bases como requisito de calificación, la experiencia del personal clave y como factor de evaluación, la integridad en la contratación pública. Al respecto, señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) El Titular actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento porque no se debió considerar como requisito de calificación, la experiencia del personal clave, por tratarse de bienes, ni como factor de evaluación la Integridad en la contratación pública.
  • b) El Titular actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento porque se puede considerar como requisito de calificación, la experiencia del personal clave, pero no se puede considerar como factor de evaluación la Integridad en la contratación pública.
  • c) El Titular actuó no correctamente al declarar la nulidad del procedimiento porque se puede considerar como requisito de calificación, la experiencia del personal clave, y también se puede considerar como factor de evaluación de Integridad en la contratación pública.
  • d) El Titular actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento porque no se puede considerar como requisito de calificación, la experiencia del personal clave, pero si se puede considerar como factor de evaluación la Integridad en la contratación pública.

Question 50

Question
50. Para el perfeccionamiento del contrato, una entidad le otorga al postor ganador un plazo de 4 días hábiles para que subsane los requisitos, sin embargo, el postor ganador no cumple con subsanar las observaciones formuladas y notificadas por la entidad respecto a los documentos presentados, dentro del plazo previsto. Al respecto señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) No pierde la buena pro, si es que el postor ganador al día siguiente presenta la totalidad de los documentos correctamente
  • b) No pierde la buena pro, porque la entidad puede otorgarle un plazo adicional.
  • c) Pierde automáticamente la buena pro, porque la Entidad no puede otorgarle un plazo adicional
  • d) No pierde la buena pro, porque la Entidad puede otorgarle un plazo adicional siempre que el contrato se perfeccione a través de una orden de compra o de servicio

Question 51

Question
51. Una Hospital contrata el servicio de consultoría para la elaboración de diez (10) manuales para uso de equipos médicos. Al realizar la revisión, la Entidad formula observaciones solo a uno (1) de los manuales presentados por el consultor. Ante esta situación, la entidad decide resolver parcialmente el contrato. Señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) La entidad actuó correctamente al resolver parcialmente el contrato porque el contratista no cumplió los términos de referencia del servicio
  • b) La entidad debió otorgarle la conformidad debido a que solamente se formuló observaciones a uno (1) de los diez (10) manuales.
  • c) La entidad debió otorgar un plazo no menor de dos (02) días, ni mayor de ocho (08) días calendario para que el contrato puede subsanar las observaciones formuladas por la entidad.
  • d) La entidad debió otorgar un plazo no menor de cinco (5) días, ni mayor de quince (15) días calendario para que el contratista pueda subsanar las observaciones formuladas por la entidad.

Question 52

Question
52. Siempre que se trate de los mismos bienes o servicios, una Entidad puede realizar contrataciones complementarias hasta un ____ del monto del contrato ____, derivadas de procedimientos de selección, salvo el caso de _______. Al respecto, señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) 30%, original, Ejecución y consultoría de obras y contrataciones directas.
  • b) El Registro de Información en el SEACE, Directiva N° 007-2018-OSCE/CD; el Acuerdo Marco, Directiva N° 007-2017-OSCE/CD
  • c) 30%, original, Ejecución de obras, consultorías y contrataciones directas.
  • d) 30%, vigente, Ejecución de obras, consultorías y contrataciones directas.

Question 53

Question
53. El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, sin embargo, es posible interponer un recurso de anulación contra dicho laudo. Al respecto señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) Los procuradores públicos que no interpongan el recurso de anulación incurren en responsabilidad.
  • b) Los procuradores públicos pueden interponer un recurso de anulación siempre que se cuente con la autorización previa del titular, esta facultad es indelegable.
  • c) Los procuradores públicos pueden interponer un recurso de anulación siempre que se cuente con la autorización previa del titular, esta facultad es delegable.
  • d) La parte que solicita una anulación del laudo deberá presentar una carta fianza bancaria, con una vigencia no menor a seis (06) meses, por una cantidad equivalente al 25% del valor de la suma que ordene pagar el laudo.

Question 54

Question
54. Durante el desarrollo de un procedimiento de selección, se presenta como postor un primo de un miembro del comité, su oferta resulta la más ventajosa en términos técnicos y económicos por lo que obtiene la buena pro, al respecto podemos precisar lo siguiente:
Answer
  • a) Se estaría transgrediendo el código de ética del funcionario público
  • b) La relación de parentesco de primos no se encuentra en los supuestos de impedimentos de ser postor
  • c) No se transgrediría el código de ética porque no existe ninguna ventaja indebida.
  • d) Sería una causal de nulidad de procedimiento.

Question 55

Question
55. Señale ¿Cuál es la alternativa correcta, respecto a la modificación del contrato cuando implique la variación del precio?
Answer
  • a) Se debe contar con un informe técnico legal que lo sustente, certificación de crédito presupuestario y aprobación del titular.
  • b) Se debe contar con un informe técnico legal que lo sustente, autorización del área usuaria y aprobación del titular.
  • c) Se puede contar con un informe técnico legal que lo sustente, certificación de crédito presupuestario y aprobación del titular.
  • d) Se puede contar con un informe técnico legal que lo sustente, autorización del área usuaria y aprobación del titular.

Question 56

Question
56. Un funcionario de una Entidad se percata que en un contrato por el servicio de limpieza no se incluyó________, por lo que la Entidad debe _______ dicho contrato. Seleccione la alternativa correcta:
Answer
  • a) La cláusula anticorrupción, resolver.
  • b) La cláusula anticorrupción, declarar nulo.
  • c) Otras penalidades, incluirlas mediante una adenda.
  • d) Una fórmula de reajuste, resolver el contrato.

Question 57

Question
57. Una Entidad suscribe un contrato para la adquisición de bienes, en una sola entrega, por un monto de S/ 200, 000.00; y luego se aprueba una reducción de S/ 20,000.00. ¿Cuál es el monto máximo de penalidad por mora que se puede aplicar? Al respecto señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) S/ 20,000.00
  • b) S/ 19,000.00
  • c) S/ 18,000.00
  • d) S/ 21,000.00

Question 58

Question
58. En el plan operativo institucional de una Municipalidad Provincial se incluye como una actividad "Implementar brigadas para la atención frente a emergencias y desastres naturales". Para tal efecto, el área usuaria responsable incluyó en su cuadro de necesidades la contratación del servicio de consultoría para elaborar manuales operativos en caso de desastres naturales, y la adquisición de equipos de iluminación. Al respecto señale la afirmación correcta:
Answer
  • a) El área usuaria no actuó correctamente porque no debió incluir en el cuadro de necesidades la adquisición de equipos de iluminación para llevar a cabo la actividad
  • b) El área usuaria no actuó correctamente al incluir en el cuadro de necesidades, la contratación del servicio de consultoría para elaborar manuales operativos para llevar a cabo la actividad
  • c) El área usuaria no actuó correctamente porque no debió incluir en el cuadro de necesidades, la contratación del servicio de consultoría para elaborar manuales operativos, ni la adquisición de equipos de iluminación para llevar a cabo la actividad
  • d) El área usuaria actuó correctamente al incluir en el cuadro de necesidades tanto la contratación del servicio de consultoría para elaborar manuales operativos, como la adquisición de equipos de iluminación para llevar a cabo la actividad

Question 59

Question
59. Respecto al contenido del expediente de contratación, indicar su contenido para su aprobación. Al respecto, señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) El Expediente de contratación debe contener el valor referencial o estimado, los requisitos de calificación, los factores de evaluación y la certificación de crédito presupuestario.
  • b) El Expediente de contratación debe contener el valor referencial o estimado, los requisitos de calificación, pero no los factores de evaluación ni la certificación de crédito presupuestario.
  • c) El Expediente de contratación debe contener el valor referencial o estimado, los requisitos de calificación y la certificación de crédito presupuestario, pero no los factores de evaluación.
  • d) El Expediente de contratación debe contener el valor referencial o estimado y la certificación de crédito presupuestario, pero no los requisitos de calificación ni los factores de evaluación.

Question 60

Question
60. Juan es designado miembro del comité de selección, y María es designada su suplente, durante la etapa de absolución de consultas y observaciones, Juan se ausenta por lo que María lo reemplaza, posteriormente Juan retorna a sus labores en la entidad. Al respecto señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) María deberá permanecer en el comité como titular hasta la culminación del procedimiento.
  • b) María podrá permanecer en el comité y Juan podrá regresar como suplente.
  • c) María deberá permanecer en el comité como suplente y Juan deberá regresar como titular hasta la culminación del procedimiento.
  • d) María deberá permanecer en el comité mientras se evalúa las razones por las que Juan se ausentó y, de ser el caso, podrá regresar como titular.

Question 61

Question
61. El acto que declara la nulidad de un procedimiento de selección se debe registrar y publicar en la consola del SEACE, indicándose lo siguiente: _________. señale la alternativa correcta
Answer
  • a) Datos del titular de la entidad o de la sala del tribunal de contrataciones, la causal de nulidad y la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento.
  • b) Datos del titular de la entidad o de la sala del tribunal de contrataciones, la causal de nulidad, pero no es necesario registrar la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento.
  • c) Datos del titular de la entidad o de la sala del tribunal de contrataciones, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento, pero no es necesario registrar la causal de nulidad.
  • d) Datos del titular de la entidad o de la sala del tribunal de contrataciones, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento, pero no es necesario registrar la causal de nulidad.

Question 62

Question
62. La empresa San José, obtuvo la buena pro de la AS N° 123-2007-IVlDP, siendo que a los 4 días de publicado el consentimiento de la buena pro en el SEACE, presenta los documentos para la firma del contrato correspondiente, sin embargo, transcurridos 10 días de este hecho, la Entidad aún no ha cumplido con perfeccionar dicho contrato. Al respecto indique lo correcto.
Answer
  • a) El postor pierde automáticamente la buena pro por no haber suscrito el contrato dentro de los 3 días hábiles de haber entregado sus documentos.
  • b) El postor debió requerir a la entidad para que se suscriba el contrato y otorgarle un plazo de 5 días.
  • c) La entidad puede suscribir el contrato si el postor está de acuerdo.
  • d) No es posible suscribir el contrato puesto que ya venció el plazo de Ley

Question 63

Question
63. Una municipalidad adquiere alimentos para el programa de apoyo alimentario, al recibir los alimentos el almacén los almacena sin tomar en consideración las condiciones requeridas para ello, ocasionando que los alimentos se deterioren, por lo que:
Answer
  • a) Se vulnero el principio ético de veracidad al permitir que los alimentos se deterioren.
  • b) Se vulneró el principio ético de idoneidad, el de veracidad al permitir que los alimentos se deterioren.
  • c) Se vulneró el principio ético de veracidad y, pero no el de idoneidad al permitir que los alimentos se deterioren.
  • d) Se vulneró el principio ético de idoneidad al permitir que los alimentos se deterioren.

Question 64

Question
64. Un Gobierno Regional quiere convocar _______________ para el estudio de impacto de las inversiones realizadas. La secuencia correcta de dicho procedimiento de selección es: __________ ____________y____________. Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco.
Answer
  • a) Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas.
  • b) Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas.
  • c) Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas.
  • d) Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas técnicas.

Question 65

Question
65. Una entidad adquiere 500 toners mediante el catálogo de acuerdo ingresan al almacén 300 unidades, y el almacenero firma la guía de ingresado la totalidad de los bienes. Al respecto indique lo correcto.
Answer
  • a) El almacenero vulneró el principio ético de veracidad al firmar la guía de remisión distinta a la realmente entregada.
  • b) El almacenero vulneró el principio ético de veracidad e idoneidad al firmar la guía de remisión una cantidad distinta a la realmente entregada.
  • c) Se vulneró el principio ético de probidad al firmar la guía de remisión por una cantidad distinta a la realmente entregada.
  • d) Se vulneró el principio ético de veracidad, pero no el de probidad al firmar la guía de remisión por una cantidad distinta a la realmente entregada.

Question 66

Question
66. La subasta inversa se regula por la ________ y el acuerdo marco por la ______ Señale la alternativa correcta para llenar los espacios en blanco.
Answer
  • a) Directiva 006-2019-OSCE/CD, Directiva 007-2017-OSCE/CD.
  • b) Directiva 009-2017-OSCE/CD, Directiva 007-2017-OSCE/CD.
  • c) Directiva 016-2016-OSCE/CD, Directiva 004-2017-OSCE/CD.
  • d) Directiva 014-2017-OSCE/CD, Directiva 002-2016-OSCE/CD.

Question 67

Question
67. Para la adquisición de un equipo médico, el área usuaria no ha establecido requisitos de calificación relacionados con capacidad técnica y profesional. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:
Answer
  • a) El requisito de calificación de capacidad técnica y profesional es facultativo, el no cumplimiento amerita únicamente la no asignación del puntaje señalado en las Bases
  • b) El comité de selección no puede determinar ningún requisito de calificación, porque éstos son fijados por el área usuaria en el requerimiento.
  • c) El comité de selección en las Bases debe solicitar la carta de compromiso del personal clave con firma legalizada para garantizar la debida ejecución de la contratación, por tratarse de un equipo sofisticado.
  • d) El comité de selección en las Bases debe solicitar la carta de compromiso del personal clave con firma legalizada para garantizar la debida ejecución de la contratación, por tratarse de un equipo sofisticado.

Question 68

Question
68. Una Municipalidad provincial quiere convocar una adjudicación simplificada para la adquisición de camiones compactadores de residuos sólidos. ¿Cómo debería estar integrado el comité de selección?
Answer
  • a) Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos dos (2) de los miembros deben tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación
  • b) Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno (01) de los miembros debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación
  • c) Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno (01) de los miembros debe pertenecer al área usuaria
  • d) Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos dos (2) de los miembros deben pertenecer al área usuraria

Question 69

Question
69. Luego de suscrito un contrato para la adquisición de mobiliario, se verifica que en el contrato no se incluyó la cláusula anticorrupción, el contrato fue suscrito por el hermano del titular de la entidad, además de que el contratista presentó un documento falso para acreditar su experiencia. Con respecto a las causales para declarar la nulidad del contrato, señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) El contrato podrá ser declarado nulo por no incluir la cláusula anticorrupción, por transgredir el principio de veracidad y por contratar con un impedido.
  • b) El contrato podrá ser declarado nulo por no incluir la cláusula anticorrupción y por transgredir el principio de veracidad.
  • c) El contrato podrá ser declarado nulo por no incluir la cláusula anticorrupción y por contratar con un impedido.
  • d) El contrato podrá ser declarado nulo por transgredir el principio de veracidad y por contratar con un impedido.

Question 70

Question
70. ______ es un procedimiento de selección, a través del cual _______ se perfecciona el contrato mediante la recepción de la orden de compra o de servicios. Señale la alternativa correcta.
Answer
  • a) Adjudicación simplificada de bienes, nunca.
  • b) Comparación de precios, nunca.
  • c) Concurso público, nunca.
  • d) Adjudicación simplificada de consultorías, nunca.

Question 71

Question
71. En el caso que una entidad quiera convocar una adjudicación simplificada para la contratación de la elaboración de un expediente técnico de obra, dicho procedimiento _______ estar a cargo de ________. Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco.
Answer
  • a) Puede, un comité de selección permanente.
  • b) puede, órgano encargado de las contrataciones o de un comité de selección.
  • c) Debe, órgano encargado de las contrataciones.
  • d) Debe, comité de selección.

Question 72

Question
72. Una Empresa prestadora de servicios de saneamiento quiere convocar para el mantenimiento -de los equipos de aire acondicionado. La secuencia correcta de dicho procedimiento de selección es: ___________, _______________ y______________. Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco.
Answer
  • a) Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas y otorgamiento de la buena pro
  • b) Una adjudicación simplificada, admisión, presentación de ofertas, evaluación y calificación de ofertas técnicas y otorgamiento de la buena pro
  • c) Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas y otorgamiento de la buena pro
  • d) Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas técnicas y otorgamiento de la buena pro
Show full summary Hide full summary

Want to create your own Quizzes for free with GoConqr? Learn more.

Similar

Browse Library